Contrats De Travaux De Bureau

Contrats de travaux de bureau

Ma?tre d 'ouvrage (ci - après dénommé la partie a):

équipe de construction (ci - après dénommée ? B Fang ?):

Dans un esprit d 'amitié et de coopération, les parties ont conclu, dans des conditions d' égalité et de justice, les contrats ci - après conformément aux lois pertinentes, notamment le Code des contrats:

I. Aper?u des travaux

Adresse du projet:

Prix

Les frais d 'embauche

Electrical element

Unité de menuiserie

élément de tuile

élément de peinture

Waste clearance

MODALITéS de paiement

Entrée de l 'équipe de construction

Menuiserie terminée. 1000 $.

C 'est terminé. 1000 $.

Achèvement des travaux, 1800 dollars.

Prime de garantie de 400 dollars, payable un an après la date d 'achèvement des travaux

Design

Si la partie a a un plan, elle doit en fournir un à la partie B et se charger de la remise.

2. Si a n 'a pas de plan, il faut adresser à B une demande expresse, avant la construction de la partie B doit faire un projet pour que a approuve.

V. Matières

La partie B communiquera à la partie a, trois jours à l 'avance, la liste des matériaux à acheter, la partie a, dans un délai de quatre jours, pour les besoins de l' équipe de construction, et les deux parties assumeront respectivement la responsabilité des retards et des pertes financières.

2. La partie B ne peut acheter elle - même le matériel sans le consentement de la partie a, et si elle l 'a acheté, elle a le droit de refuser sans condition d' utiliser le matériel et de refuser de payer le co?t de celui - ci.

La partie B achète les matériaux au point d 'approvisionnement désigné de la partie a et établit une facture officielle.

La partie B doit accepter la qualité des matériaux de construction achetés par la partie a.Si la partie a persiste à l 'utiliser, demande par écrit à la partie B et prend à sa charge les pertes dues à la qualité des matériaux.

La partie B doit prendre livraison de la partie a, vérifier la quantité et l 'exactitude des accessoires.

6. B doit assurer la garde des matériaux et interdire l 'accès aux lieux de travail à tout le monde.

La partie B veillera à ce qu 'il n' y ait pas de double et de demi - sacs dans le quartier.

B doit bien faire la protection des produits finis de la construction.

La partie B ne peut transporter de matériaux de construction à l 'extérieur sans l' autorisation de la partie a et, si de tels phénomènes sont détectés, les dépenses de main - d '?uvre sont doublées par rapport au prix des matériaux.

Durée des travaux

De la date du mois de 2004 à la date du mois de 2004, la durée du travail est de jours, en raison de retards imputables à des facteurs a et B, pour lesquels a peut déduire les dépenses de personnel de la partie B de 50 yuan / jour.

Manutention des matériaux

Tout ingénieur de la partie B doit transporter sans condition les matériaux de la partie a au rez - de - chaussée du site des travaux.

Transport des ordures

Sac à ordures

Jour de décharge

Les ordures doivent être évacuées de la partie B vers les décharges désignées par la propriété.

Gestion du travail

Avant le début des travaux, b doit fournir à a une copie de la carte d 'identité de tous les ingénieurs.

Les travailleurs qui ne travaillent pas sur le chantier ne peuvent pas passer la nuit sur le chantier sans l 'autorisation préalable de la partie a.

La partie a délivre en temps voulu les documents d 'accès à la cellule pour le compte de la partie B et paie les frais correspondants.

La partie B doit être en possession de tous les documents attestant sa résidence temporaire dans la ville de Shanghai, et les pertes correspondantes résultant de l 'insuffisance de ces documents sont à sa charge.

La partie B désigne le chef du chantier et le rempla?ant.

Dans le prix du contrat, la partie B doit fournir les documents de sélection de la partie a.

7. La partie B ne peut procéder à un transfert arbitraire de personnel de construction sans le consentement de la partie a, et doit maintenir sur le chantier plus de 2 (1) personnes par jour.

La partie B ne peut en aucune circonstance suspendre les travaux ou les travaux dangereux sans le consentement de la partie a.

Machines de construction

1. B porte les outils nécessaires à la construction et veille à leur sécurité et à leur bonne utilisation, et prend à sa charge les frais d 'entretien des outils.

2, les biens de consommation résultant de l 'outil (par exemple, trépans, lames de scie, etc.) sont pris en charge à moitié par les Parties a et B, a achetés et réglés après l' achèvement des travaux.

Gestion des chantiers

Il est interdit d 'utiliser un feu éclair sur le site.

Il est interdit de fumer sur place.

Les matériaux de peinture doivent être séparés des autres matériaux.

Entretien

1. Les problèmes de qualité résultant des travaux de la partie B doivent être réparés gratuitement dans un délai de deux ans.

La partie B de l 'entretien général doit être réparée en temps voulu dans les trois jours suivant la notification de la partie a à la partie B, et la partie B doit être arrivée et réparée dans les 24 heures suivant les circonstances exceptionnelles (eau, électricité).

Si la partie B ne parvient pas à achever les réparations dans les délais prévus par le contrat, la partie a peut prendre les dispositions nécessaires pour que d 'autres équipes de construction effectuent les travaux d' entretien, les dépenses de personnel encourues étant déduites de la caution.

Annexes au contrat

Liste des projets de construction.

Offres acceptées par les deux parties.

Liste des articles achetés par la partie B.

Litiges contractuels

En cas de différend, les parties ont d 'abord procédé à des consultations.

Aucune procédure ne peut être intentée devant le Tribunal du lieu du litige à l 'issue de consultations.

Aménagements nécessaires

Processus de rénovation

? technologie d 'installation de circuits:

1, lors de l 'installation du circuit, les matériaux doivent être certifiés par un certificat de conformité.

2, 3 lignes doivent être installées avec trois couleurs différentes.En principe, rouge, jaune, bleu, pour la couleur de la ligne de feu.Bleu, vert, blanc pour zéro couleur, noir, jaune vert pour la couleur de la terre.

Lorsque tous les fils sont installés, ils doivent être revêtus de tubes PVC appropriés et enfouis dans des fenêtres préalablement creusées d 'une largeur de 4 x 3 cm.

Tous les circuits doivent être répartis verticalement et horizontalement, et la distribution arachno?dale est strictement interdite.Le tube PVC doit être placé d 'une extrémité dans le bo?tier de commutation principal d' environ 3 cm, puis réparti verticalement le long des murs, en direction du sol, et relié par une courbure de 90 degrés ou un tuyau flexible, et fixé avec une carte tubulaire.Tous les fils ne peuvent pas être raccordés dans le tube PVC.

5, la taille des fils préfabriqués est mesurée en fonction de la puissance de l 'appareil électrique, de la climatisation, des bateaux, des chauffe - eau électriques, les lignes du réfrigérateur doivent être mises en place à partir de l' unité de commutation.

Tous les conducteurs préfabriqués sont maintenus au niveau de la bo?te de connexion sur une longueur de 20 cm et doivent être encapsulés dans du mortier de ciment et maintenus à l 'état normal, sans déformation, avec une ouverture légèrement inférieure à 0,5 cm environ.La taille totale du bo?tier de commutation peut être déterminée en fonction du nombre de fils utilisés par le client.

Après confirmation de l 'exactitude de la distribution de tous les fils, l' épreuve électrique peut être réalisée en reliant tous les connecteurs électriques à l 'ampoule 15W de la tête de lampe et en connectant l' alimentation électrique pour indiquer que le circuit domestique est fondamentalement apte à être installé, ce qui permet de remplir la fiche de transfert des travaux.Demande aux autres chefs de chantier de signer et de valider la réception et l 'achèvement préliminaire du projet de dissimulation électrique.

Installation d 'une variété de lampes et de panneaux de commutation, trois jours avant l' évacuation de la peinture ou la dernière peinture d 'huileEntrerLa partie supérieure d 'un grand lustre doit être fixée à 4 x 3 cm de bois au moyen de roses expansées, puis coupée sur le c?té de bois.L 'installation du panneau de tous les commutateurs doit être rectifiée et ne doit pas être déformée.Lors de l 'installation d' une lampe de plafond, il faut couper le fil de fixation sur le bois ondulé et l 'empêcher de le couper sur le bouton (qui peut être préalablement installé par le charpentier).

Les lignes téléphoniques et les cables de télévision par cable ne doivent pas être reliées à un seul tube en PVC.

? prescriptions relatives à l 'installation du procédé de traitement des eaux:

1, 6 points d 'eau ou tube composite en aluminum, doit être soumis à l' inspection des produits qualifiés de l 'usine.

2. Pendant la construction, tous les raccords de tuyaux doivent être recouverts de fils de soie et de peinture blanche, serrés et positionnés verticalement et horizontalement. En cas de croisement des tuyaux au sol, les tuyaux secondaires doivent être équipés d 'un pont sous la conduite d' entretien pour maintenir la distribution d 'eau dans son ensemble sur une ligne horizontale.

Les tuyaux d 'eau qui traversent le balcon doivent être enfouis dans une fente de 4 cm de profondeur au sol ou sur le mur de l' ancienne maison brute et scellés par un mortier de ciment.

Une fois que les canalisations sont en place, il faut les bloquer.VirageOu là où il y a une tête de dragon, il faut serrer le tuyau pour ne pas le relacher.

Les tuyaux d 'égout et les fuites doivent être installés dans tous les points d' eau, et les tuyaux des tuyaux en PVC doivent être raccordés avec de la colle en PVC spéciale revêtue d 'un revêtement uniforme.Note également que lorsque les écarts horizontaux sont raccordés au tuyau d 'eau primaire préenfoui dans la maison d' origine, il faut maintenir la solidité statique pendant six heures.

Si le tuyau principal sous - jacent préenfoui dans l 'ancienne maison brute n' est pas suffisamment fonctionnel ou n 'est pas idéal (en place), on peut aussi, en fonction des circonstances, rouvrir le revêtement, refermer le tuyau à l' aide d 'un mortier en caoutchouc et le refermer autour du tuyau.Si tel n 'est pas le cas, le nouveau tuyau est certifié et, à l' inverse, doit être retraité avant d 'être soumis à des essais d' infiltration. ?

Brosser un mur, nettoyer les murs et les toits, et nettoyer le revêtement.

Deux fois, cent huit fois, deux fois, du mastic, une fois de peinture, deux fois de peinture.

Attention à la quantité d 'eau requise pour la peinture au latex.

4 pour chaque peinture, il faut que le chef du ménage la vérifie.

Enlever le cadre de porte d 'origine, le substrat de plaque de noyau,HêtreFa?ade en bois massif.L 'enveloppe n' est pas supérieure à 55 mm et n 'est pas supérieure à 10 mm d' épaisseur.

Peinture: peinture polyester trois fois.

Un pansement ou un sac en cuir de boeuf entre le mur et la porte.

Critères d 'acceptation pour les porte et les muets

1 demande horizontale verticale, 2 m ± 1mm, angle d 'inversion de 1 x 45 °C pour chaque pièce à usiner, tous les angles Yin et Yang étant alignés sur la règle angulaire

2 plomb sur la porte pour vérifier la verticalité.

Porte d 'emballage 1. Plaque multicouche de compression, de fermeture, plaque plate de moulage (la taille de la porte n' est pas supérieure à 100.000 mm ± 200.000 mm).

Peinture: peinture polyester trois fois.

3. Une fois l 'enveloppe de porte, il y aura beaucoup de clous, il faut d' abord brosser la machine à bois une fois, après avoir repeint l 'éboueur, puis raser les grains au moins deux fois, jusqu' à ce que la surface soit lisse.La peinture ne peut être peinte qu 'après avoir été polie avec du papier de sable.